СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(обзор судебной практики)




Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2013 N 09АП-8835/2013 по делу N А40-109548/12-51-1001
    Иск о взыскании неустойки по государственному контракту удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств надлежащего и своевременного выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации.
    Судебные решения, арбитраж | 19.05.2013 03:46:33

  2. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 N 15АП-3501/2013 по делу N А53-36955/2012
    О привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.
    Судебные решения, арбитраж | 18.05.2013 21:45:11

  3. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.04.2013 по делу N А05-7969/2012
    О взыскании денежных средств, составляющих стоимость приведения кровельного покрытия автобусного павильона со встроенными киосками в соответствие с проектом.
    Судебные решения, арбитраж | 18.05.2013 04:40:11

  4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2013 по делу N А21-219/2013
    В принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства отказано, поскольку заявителем не представлены доказательства, подтверждающие как необходимость принятия испрашиваемых обеспечительных мер, так и то, что их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.
    Судебные решения, арбитраж | 23.04.2013 18:56:29

  5. Постановление ФАС Московского округа от 08.04.2013 по делу N А40-103237/11-57-878
    О взыскании убытков.
    Судебные решения, арбитраж | 17.04.2013 15:04:37

  6. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2013 по делу N А70-2612/2012
    О взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права на произведение.
    Судебные решения, арбитраж | 16.04.2013 16:03:41

  7. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2013 по делу N А41-31167/12
    В удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства по договору на разработку проектно-сметной документации отказано, так как задание на проектирование было согласовано истцом с нарушением установленного в договоре срока, истец не создал ответчику необходимых условий для выполнения работ по договору в установленные сроки, нарушение сроков выполнения работ произошло по вине истца.
    Судебные решения, арбитраж | 10.04.2013 20:39:40

  8. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2012 по делу N А65-18758/2012
    По делу о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по договору на осуществление авторского надзора, а также неустойки.
    Судебные решения, арбитраж | 10.04.2013 06:21:36

  9. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.02.2013 N 33-2442/2013
    Если заключенный между сторонами по делу договор на изготовление и установку изделий из дерева продолжает действовать, так как с требованием о расторжении сделки заказчик не обращался и им не в полном объеме исполнены обязательства по оплате работ, то подрядчик (ответчик) вправе удержать результат работ до уплаты заказчиком соответствующих сумм, что исключает взыскание в пользу истца неосновательного обогащения.
    Судебные решения, арбитраж | 08.04.2013 05:09:43

  10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2013 N 09АП-41937/2012-ГК по делу N А40-88813/12-105-824
    Требования о взыскании долга по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком договорного обязательства подтвержден материалами дела.
    Судебные решения, арбитраж | 07.04.2013 23:57:40


   Всего документов: 143
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15