СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(обзор судебной практики)




Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Определение Президиума ВАС РФ от 29.06.2009 N ВАС-8401/09 по делу N А11-1371/08-К1-15/122
    О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2012 18:40:16

  2. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2012 по делу N А56-13308/2011
    Требование: О взыскании неосновательного обогащения и неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору подряда.
    Судебные решения, арбитраж | 21.03.2012 22:31:58

  3. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2012 по делу N А45-22529/2010
    Требование: О взыскании убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору на выполнение проектных работ.
    Судебные решения, арбитраж | 16.03.2012 12:57:29

  4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2012 N 09АП-798/2012-ГК, 09АП-799/2012-ГК по делу N А40-98458/11-52-814
    В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию отказано, поскольку в соответствии с договором неустойка не подлежит взысканию в том случае, если просрочка со стороны заказчика была вызвана неполным и несвоевременным финансированием строительства объекта соинвестором.
    Судебные решения, арбитраж | 16.03.2012 11:40:53

  5. Определение Московского городского суда от 30.03.2011 по делу N 33-8905
    В удовлетворении иска об устранении нарушений проекта прокладки газопровода, обязании изменить конфигурацию газопровода отказано правомерно, так как доводы истицы о нарушении ответчиком проекта по замене старого существующего газопровода на новый непосредственно над окном ее комнаты не нашли своего подтверждения в материалах дела.
    Судебные решения, арбитраж | 16.03.2012 11:06:42

  6. Определение ВАС РФ от 10.02.2012 N ВАС-981/12 по делу N А45-18810/2010
    Требование: О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о взыскании убытков, причиненных наличием ошибок разработанной ответчиком проектной документации.
    Судебные решения, арбитраж | 16.03.2012 11:00:16

  7. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2012 по делу N А70-7688/2011
    По делу о взыскании неустойки по государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ.
    Судебные решения, арбитраж | 16.03.2012 08:53:58

  8. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2006 N 09АП-3594/06-ГК по делу N А40-48580/05-83-365
    Исковые требования о запрещении использования архитектурного проекта, обязании разместить ответ автора проекта и опровержение удовлетворены правомерно, так как редакцией журнала были распространены сведения о проекте, права на использование которого не были переданы истцом, данными действиями редакция нарушила исключительное право истца на использование архитектурного проекта.
    Судебные решения, арбитраж | 17.02.2012 12:11:01

  9. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2011 по делу N А05-2335/2011
    По делу о взыскании задолженности по договору на выполнение проектных работ, процентов за пользование чужими денежными средствами.
    Судебные решения, арбитраж | 17.02.2012 10:53:09

  10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2012 N 09АП-35534/2011-АК по делу N А40-79978/11-93-694
    Заявление о признании незаконным акта о привлечении к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства удовлетворено правомерно, поскольку строительство заявителем осуществлялось на основании разрешения, выданного уполномоченным органом в соответствии с установленным законодательством РФ порядком.
    Судебные решения, арбитраж | 10.02.2012 22:46:38


   Всего документов: 526
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20